重庆工商大学火锅周边食材研究场地部分房间水电安装工程网上竞采公告补遗公告-南岸招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

各潜在报价供应商：

兹对****年**月**日 **:**:**发布的“****”项目公告内容及采购文件内容作出如下修正、补充和说明：

项目信息变更

变更项	变更类型	变更前	变更后
	--
附件变更	修改	**（发售稿）.**	**（发售稿）.** .火锅周边食材研究场地设备安装布局图.**

****

网上竞采发布内容

*、采购组织形式

□委托代理☑自行组织

*、请选择项目类别

□货物类☑工程类□服务类

*、请选择评审方式

☑最低价□综合评分□电子反拍

*、公告标题

项目名称：****

公告名称（网上选择）：☑默认名称[项目名称]+“网上询价公告”□自定义

*、采购执行方

单位名称：****工商大学

联系人：****

联系电话：***-********

联系手机号：

*、采购需求方

是否申报项目选择：☑非申报项目□申报项目

采购需求方：****工商大学

联系人：黄老师

联系电话：***-********

联系手机号：

*、商品信息添加商品

采购目录/需求描述	采购预算(元)	数量及单位	小计(元)
采购目录：水电需求描述：详见合同条款	****.	*批	****.

*、供应商资质要求

基本资质要求	上传资质文件
具有独立承担民事责任的能力	□供应商报价时必须上传
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	□供应商报价时必须上传
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；	□供应商报价时必须上传
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	□供应商报价时必须上传

添加资质要求（添加特定资质或其他资格要求）

其他资质要求：

特定资格*具有建筑工程施工总承包*级以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级及以上；。

特定资格*施工人员具备低压或高压电工作业资格证

特定资格*市外企业需提供市外建筑施工企业入渝信息查询网页截图。

需求调查报告（支持***,***,****,***,****,***,****,***,***,***,***,***,****,***格式的文件，最大为****,大附件上传（鼠标移至此处））为保障采购需求管理的合规性，建议您上传相关调查材料或报告进行存档

*、采购文件及附件上传（支持***,***,****,***,****,***,****,***,***,***,***,***,****,***格式的文件，最大为****,大附件上传（鼠标移至此处））

附件：合同条款及响应文件格式

*、报价时间（注：建议将报价时间设置在有效的工作时段（周*到周*的上午*:**-中午**:**下午**:**-**:**），有效降低流标风险。）

报价时间模式：□指定时间范围内报价☑公告发布后即可报价（新模式）

报价开始时间：（如选择指定时间范围内报价则选择时间）公告发布后

报价时长：（如选择指定时间范围内报价则需填写时间）

报价截止时间：（如选择指定时间范围内报价则自动计算，否则选择时间）*天

*、保证金

是否需要缴纳保证金：□是☑否

保证金：（交纳保证金时必填）

开户行：（交纳保证金时必填）

账户名：（交纳保证金时必填）

账号：（交纳保证金时必填）

*、评审环节（对报价供应商资质及响应文件进行在线审查，滤除不满足要求的供应商。）

是否存在评审环节：□是☑否

（注：项目成交原则选“评审综合得分最高”时，系统自动选择“是”）

*、成交原则

项目成交原则：☑报价最低□评审综合得分最高

**、响应文件要求

响应文件是否必须上传：☑是□否

（注：评审环节中是否存在评审环节选“是”时，系统自动选择“是”）

响应文件上传说明（需要上传响应文件时须输入响应文件上传说明）：

*.上传资料包括：响应文件****版本、签字盖章后的彩色扫描电子文档（***或****格式），上述*个文件压缩成压缩包后上传云平台；*.响应文件按采购人发布的“响应文件格式”要求填写、签字，逐页加盖鲜章（电子印章无效）；*.响应文件内容只包括“响应文件格式”中列明的内容，不提供佐证资料。

**、商务条款

工程工期：**日历天，以合同条款为准。

报价要求：

*.报价方式：本项目采用定额计价，投标报价=（（招标控制总价－暂列金额）×固定费率报价+暂列金额）。云平台报价只填写总报价。如供应商填写总报价与报价函及承诺中的总报价不*致时，以报价函及承诺中的总报价为准；如供应商报价函及承诺中的分项报价汇总与总价不*致时，以报价函及承诺中的分项报价汇总总价为准。

*.招标控制价（最高限价）：总报价最高限价为*****.*元，其中暂列金****元，暂列金不得调整（见响应文件格式中“报价函及承诺”）。

付款方式：详见合同条款。

添加商务条款

**、其他要求

成交原则：

在符合项目采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商；如出现*个以上相同最低报价的，以云平台网上询价自动排序在前的作为成交供应商。发布成交结果之前，采购人有权要求供应商在*个工作日内踏勘现场，并现场确认是否可以按照报价保质保量完成本项目，踏勘费用由供应商自行承担。

采购异议处理：

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

添加其他要求

其他约定事项

*.踏勘及技术咨询，联系人：黄老师，电话：***********。请各供应商提前探勘现场，合理进行报价，探勘费用由供应商自行承担。

*.详细需求详见“合同条款”。

*.服务周期以“合同条款”中约定的为准。

*.成交供应商的履约保证金缴纳按“合同条款”内的相关要求执行。

*.评选方法：价格最低。选择报价最低的成为成交供应商；供应商报价相同时，以云平台网上询价自动排序在前的作为中选供应商。

*.合同签订：按照采购人发布的“合同条款”内容和云平台网上询价采购结果签订合同。

出现以下情形之*的，将失去成为成交供应商的资格

*.响应文件上传资料不齐的。

*.如供应商云平台网上询价填写报价与报价函及承诺中的报价不*致影响云平台报价排序的。

*.供应商投标报价总价、分项全费用综合单价超过采购人发布的控制价的；供应商对采购人发布的工程量、暂列金进行修改的。

合同条款

项目编号：******-*******

项目名称：****

施工合同

****工商大学

****年*月

发包人（全称）：****工商大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就施工事项协商*致，订立本合同。

第*条工程概况

*、工程名称：****

*、工程地点：****工商大学****校区菊园食堂*楼。

*、预算金额：*****.*元

*、工程范围及主要施工内容：

（*）配电箱安装

总配电箱*个：从*楼配电房备用柜接出长约***主电缆（***-****+****）到品鉴室新安的*******总配电箱里，采用*********线槽沿墙明敷。总配电箱内配******空开*个、******空开*个。

分配电箱*个：①利用品鉴室原有的旧配电箱作为此房间的分配电箱，拆除旧空开安装新空开：******空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个。②从品鉴室新安的总配电箱接出长约***分支电缆（***-****+****）到调味料研究室新安的*******分配电箱里，采用********线槽沿墙明敷。分配电箱内配空开：******空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个。

（*）设备线路安装

品鉴室：从品鉴室分配电箱内分组接出**铜芯绝缘线线到各设备安装位置，采用********线槽（长约****）沿墙明敷，线路规格数量：***.*+***.*绝缘线长约***、***+***.*绝缘线长约***、***+***.*绝缘线长约**、***+***.*绝缘线长约***。并在每台设备前墙壁上安装*个相应的带盒空开（离地****左右）：*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个。

调味室：从调味料研究室新安的分配电箱内分组接出**铜芯绝缘线线到各设备安装位置，采用********线槽沿墙明敷，线路规格数量：***+***.*绝缘线长约**.**、***.*+***.*绝缘线长约**、***+***绝缘线长约**.**。并在每台设备前安装*个相应的带盒空开（离地****左右）：*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个、*****空开*个。

食品工艺室：利用原有的线安装设备，但要在每台设备前安装*个相应的带盒空开：******个、******个。

绿色加工室及库房：增安插座及相应的绝缘线，*孔明插座*个，***+***.*绝缘线长约***.

（*）品鉴室其它维修：①将原有的铁水篦子拆除换成***不锈钢板水篦子（厚*.*，孔小于*.*）：宽*.***的长约***，宽*.**的长约***。②采用木龙骨，贴*.*厚饰面板封天然气表，规格*******.**。③原有的单管日光单换成双管的***灯，共计*盏。④增安水槽和热水器管道：Φ*****管长约***、Φ**弯头*个、Φ***Φ**异性*通*个、Φ**截止阀*个、Φ**水龙头*个，角阀*个，冷热龙头*个。

（*）工程完工后场地清洁及建筑垃圾转运出校外。

（*）施工中尘土及灰尘自行采取控制措施，保证空气质量要达到环保要求。

（*）本项目具体施工位置以发包人要求为准，施工过程中要满足施工、验收及规范要求。

以上不明确的内容和做法及施工工艺以现场交底及相关规范为准。

第*条施工工期

*、计划开工日期：****年月日，以发包人通知进场施工之日为准。

*、计划竣工日期：****年月日，总工期**日历天（春节假期顺延时间由发包人根据承包人实际放假时间确定）。

*、在施工过程中，确因不可抗力因素、发包人原因或施工过程中发包人与承包人达成的工期顺延等其他情形，经发包人书面确认，工期方可顺延，工程费用不予调整。

*、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。

第*条签约合同价款及支付

*、签约合同价款：暂定人民币大写元整（小写：元），其中暂列金大写**元整（小写：****.**元），最终合同总价以按竣工结算原则进行审定的金额为准。

*、工程款支付：不支付预付款，工程完工经发包人组织验收合格后，支付已完合格工程**%的工程款，备齐相关资料（含竣工图、签证单（如有）、收方单（如有）或制作竣工图确有难度的包括作法、材质、尺寸的工作内容示意图）经审计部门审计并出具工程竣工结算审核报告、移交合格竣工资料后，累计支付至审定结算金额的**%；审定结算金额的*%作为质量保修金，待*年质保期满后完成保修责任且无质量和售后服务问题*次性支付质保金。

第*条结算方式及审计费用

*、竣工结算原则

（*）计价方式：本工程采用定额计价方式。

（*）结算方法：

结算总价=工程总造价×固定费率（结算*分比），固定费率为%。其中：

①人工价差、材料价差、发包人认质核价的未计价材料费、按实计算费用、安全文明施工费、规费、增值税不乘以固定费率。

②工程总造价：按****市“****年计价定额”（渝建〔****〕***号）、《****市建设工程费用定额》（******-****）及相关配套文件进行计算。人工费执行定额基价；材料费认质核价，材料费中的计价材料和未计价材料按不含进项税价格计算；工程量以双方确认的现场实际为准；提供主材的不含进项税的价格和规格型号及品牌（材料符合相关质量标准和环保要求），所附材料价格只作投标预算总价的依据，不作结算依据，结算时材料由甲方认质核价。

（*）施工中用水、电另挂表收费。其中水费*.**元/吨，电费*.***元/度，如遇价格调整则按新的标准执行。

*、送审要求及审计费用的支付：承包人在办理结算时应准确报送工程量和总造价，报送的的结算金额金额误差范围应在±*%以内。审计时，终审金额审减率在±*%以内（含*%）（以审核后的的结算金额为基础），由发包人支付审计费用；审减率超过*%时，超过*%部分的基本审计费、审减效益费由承包人承担，在最终结算款中扣除，审计费率以发包人与审计单位签订的合同为准（承包人承担的审计费用不开发票）。另如遇漏报项目，其漏报部分的费用按审计后的漏报金额减半支付。

第*条材料供应

*、工程所用材料由承包人采购。承包人所提供的材料必须是正规厂家生产，必须满足环保和国家相关质量标准，应有产品合格证、质量检验报告、质保书、技术参数指标等说明产品质量的相关资料，各性能指标应满足发包人使用需求，发包人对到达施工现场的所有材料进行全数报验检查、随机抽样检测（按有关规范要求委托相应资质的检测单位检测）。承包人所提供的材料须事先提供样品严格经发包人现场代表验收签字同意后方可按样品采购材料进场使用，否则，造成的*切后果由承包人承担。

*、材料检测不合格或达不到相关技术规范和标准的，承包人除应负责承担与材料检测相关的费用之外，还应赔偿由此对发包人造成的*切损失，并承担违约责任。

*、电线采用鸽牌、宇邦、泰山、渝丰等同档次国标**绝缘铜芯线；空开采用施耐德、***、西门子、德力西等同档次品牌产品。承包人必须按发包人明确的要求供应至现场，若有特殊原因需更改，必须事先书面征得发包人的同意及是否重新核价等。

第*条质保期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，质量保修期从工程竣工验收合格之日计算，质保期：*年。

保修期间如有质量问题，自发包人通知之日起**小时内由承包人派人修理。若**小时内承包人未派人，发包人则另行安排，发生的*切费用均由承包人支付。

第*条工程风险和措施

下列工程风险和措施及其*切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。

*、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。

*、合同结算方式与市场价发生变动的风险。

*、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。

*、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。

第*条双方职责

*、发包人职责

（*）协助承包人清除工程范围内障碍及*通*平工作。

（*）协调处理日常有关事务。

（*）按合同约定及时支付工程款。

（*）负责对施工单位施工过程、工程质量进行监管。

*、承包人职责

（*）服从发包人统*指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。

（*）严格按照修缮方案、变更设计通知书及有关规范施工。竣工验收后绘制竣工图，并向发包人提供完整的竣工档案资料纸质*套（电子资料*份）。

（*）施工用水电由承包人按发包人指定位置，自行连接，装表计量，水电费按学校规定缴纳。此项发生的费用由承包人承担。

（*）竣工验收合格之日起*个月内完成项目竣工结算编制工作，并向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料*套（含电子资料*份）。

第*条违约责任

*、承包人所用材料不符合本合同要求，则须按合同返工，返工损失自负。

*、未经发包人许可，承包人未按批准的施工图及施工方案施工，则承包人必须返工，费用自负。

*、承包人不得将所承包的工程转包和违法分包，*经发现，发包人将没收其履约保证金，并无条件终止合同，*切损失由承包人承担。

*、承包人在施工中未按经批准的施工图与施工说明、任务单等施工，致使施工工程不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失。

*、承包人应当组织业务能力强、综合素质高的人员参与工程建设，处理好与班组及工人之间的责、权、利关系，在合同有效期内若发生任何经济或民事纠纷，发包人均不承担连带责任。若导致发包人连带参与协调或诉讼、给发包人带来经济损失的，其损失将由承包人承担（向发包人缴纳或从工程款抵扣）；给发包人造成不良社会影响的，发包人将追诉承包人的法律责任。

*、承包人未按约定时间完成施工，每延迟*天将承担****元/天违约责任金。

第*条逾期办理或不配合办理竣工结算的处理

根据国家财政部、建设部《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建[****]***号）和《关于印发建设工程价款结算暂行办法的通知》（财建〔****〕***号）的相关规定，承包人有下列情形之*的，视为承包人放弃与发包人共同办理竣工结算的权利，发包人有权会同跟审单位（如有）、监理人（如有）根据有效资料共同确定竣工结算金额。

*、承包人逾期未报送竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人书面催告仍未在限期内报送的；

*、承包人在接到监理人或发包人对竣工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人书面催告仍未在限期内报送的；

*、承包人不配合发包人、跟审单位(如有)、监理人（如有）、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理竣工结算的，经发包人书面催告仍未改正的；

*、根据前述*-*项情况发包人已按程序单独确定竣工结算金额后，承包人再根据施工合同、现场签证收方资料、竣工图等资料提出竣工结算诉求的，发包人可根据承包人提供的资料的完整性、真实性、相关性等决定是否受理结算诉求重新结算或仍按发包人已确定金额作为竣工结算金额。

第**条争议解决

本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向发包人所在地人民法院起诉。

第**条其它

*、工程竣工后，承包人应在**天内无条件撤场，与工程其它任何纠纷事宜无关，如承包人拒不撤场或延期撤场，发包人有权拒付工程款，承包人应承担发包人的经济损失。

*、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包人、承包人均不追究责任，并顺延工期。

*、承包人负责施工现场安全、保卫、防火工作，承担自身原因造成的*切损失。按照****市现行有关规定做好施工现场的清洁卫生、文明施工工作，严禁堵塞交通，完工后必须作到工完料尽场地清。

*、发包人委派为现场代表（手机：），承包人委派为现场代表（手机：），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。

*、本合同*式*份，均具有同等法律效力，其中发包人*份，承包人*份，双方签字、盖章后生效。工程质保期满并支付质保金后失效。

*、未尽事宜由双方协商解决。

发包人：****工商大学（盖章）	承包人：（盖章）
法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）：	法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）：
纳税人识别号：******************	纳税人识别号：
地址：**市区学府大道号	地址：
电：话：*-******	电：话：
开户银行：工行********学府支行	开户银行：
账：号：*******************	账：号：

签约时间：****年*月日

附件*

工程质量保修书

发包人（全称）：****工商大学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就****（工程全称）签订工程质量保修书。

*、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

质量保修范围为工程承包范围，即按国家规范及设计要求实际完成的承包范围内的所有工作。

*、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；

*．装修工程为*年；

*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；

*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；

*．其他项目保修期限约定如下：*年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

*、缺陷责任期

工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

*、质量保修责任

*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

*．质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

*、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的退还按本合同约定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：****工商大学	承包人(公章)：
法定代表人(签名或签章)或委托代理人（签名）：	法定代表人(签名或签章)或委托代理人（签名）：

附件*

安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。

*、发包人职责

*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

*、按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

*、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

*、承包人职责

*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%～*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

*、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

*、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

*、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

**、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

*、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

*、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：****工商大学承包人：

项目负责人：项目负责人：

****工商大学

响应文件

供应商名称：（盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

****年*月日

*、报价函及承诺书

致：****工商大学

我方在参加****的询价采购活动中，报价及承诺如下：

*.我方愿意按照本项目采购人发布的竞采公告的全部内容，提供符合本项目要求的商品或服务，固定费率为%，投标总报价（（招标控制总价－暂列金额）×固定费率报价+暂列金额）为人民币小写：元（大写：），并严格按照合同约定和竞采公告的要求实施和完成本项目，拟派项目负责人：电话：

*.我方承诺：本次询价的有效期为**天。

*.我方已熟知本项目网上询价公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上询价公告及其附件的全部要求。

*.我方承诺满足供应商资格要求中基本资格条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

*.我方承诺满足供应商资格要求中特定资格条件的全部要求。

*.我方若中选，将按照网上询价公告及其附件中的有关要求按时足额交纳履约保证金；将按照采购人发布的“合同条款”和询价采购结果、询价公告签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的*部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯*条件。

*.我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，采购人随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。采购人如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

*.我方承诺已知晓本项目属于维修项目，在充分考虑潜在的各种风险后进行合理报价，可按照本报价保质保量完成项目。

*.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国****法》及其实施条例、****市****云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年月日

*、授权委托书

致：****工商大学

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。特授权代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改****（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书*直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：（盖单位法人章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：邮箱：

年月日

授权代理人身份证扫描件正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

*、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

联系电话邮箱（法定代表人签署文件的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件（正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字）：

年月日

*、供应商（投标人）基本情况表

投标人名称
注册地址			邮政编码
联系方式	联系人		电话
	传真		网址
法定代表人	姓名	技术职称		电话
技术负责人	姓名	技术职称		电话
成立时间		员工总人数：
企业资质等级（询价公告要求时须填写）
获得的许可证名称（询价公告要求时须填写）
统*社会信用代码
注册资金
开户银行
账号
经营范围
备注

*、投标人营业执照及资格

投标人提供建筑工程施工总承包*级以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级及以上；

投标人提供施工人员具备低压或高压电工作业资格证

市外企业需提供市外建筑施工企业入渝信息查询网页截图。

*、项目团队人员

****

网上竞采发布内容

*、采购组织形式

□委托代理☑自行组织

*、请选择项目类别

□货物类☑工程类□服务类

*、请选择评审方式

☑最低价□综合评分□电子反拍

*、公告标题

项目名称：****

公告名称（网上选择）：☑默认名称[项目名称]+“网上询价公告”□自定义

*、采购执行方

单位名称：****工商大学

联系人：****

联系电话：***-********

联系手机号：

*、采购需求方

是否申报项目选择：☑非申报项目□申报项目

采购需求方：****工商大学

联系人：黄老师

联系电话：***-********

联系手机号：

*、商品信息添加商品

采购目录/需求描述	采购预算(元)	数量及单位	小计(元)
采购目录：水电需求描述：详见合同条款	****.	*批	****.

*、供应商资质要求

基本资质要求	上传资质文件
具有独立承担民事责任的能力	□供应商报价时必须上传
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	□供应商报价时必须上传
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；	□供应商报价时必须上传
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	□供应商报价时必须上传

添加资质要求（添加特定资质或其他资格要求）

其他资质要求：

特定资格*具有建筑工程施工总承包*级以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级及以上；。

特定资格*施工人员具备低压或高压电工作业资格证

特定资格*市外企业需提供市外建筑施工企业入渝信息查询网页截图。

*、采购文件及附件上传（支持***,***,****,***,****,***,****,***,***,***,***,***,****,***格式的文件，最大为****,大附件上传（鼠标移至此处））

附件：合同条款及响应文件格式

*、报价时间（注：建议将报价时间设置在有效的工作时段（周*到周*的上午*:**-中午**:**下午**:**-**:**），有效降低流标风险。）

报价时间模式：□指定时间范围内报价☑公告发布后即可报价（新模式）

报价开始时间：（如选择指定时间范围内报价则选择时间）公告发布后

报价时长：（如选择指定时间范围内报价则需填写时间）

报价截止时间：（如选择指定时间范围内报价则自动计算，否则选择时间）*天

*、保证金

是否需要缴纳保证金：□是☑否

保证金：（交纳保证金时必填）

开户行：（交纳保证金时必填）

账户名：（交纳保证金时必填）

账号：（交纳保证金时必填）

*、评审环节（对报价供应商资质及响应文件进行在线审查，滤除不满足要求的供应商。）

是否存在评审环节：□是☑否

（注：项目成交原则选“评审综合得分最高”时，系统自动选择“是”）

*、成交原则

项目成交原则：☑报价最低□评审综合得分最高

**、响应文件要求

响应文件是否必须上传：☑是□否

（注：评审环节中是否存在评审环节选“是”时，系统自动选择“是”）

响应文件上传说明（需要上传响应文件时须输入响应文件上传说明）：

**、商务条款

工程工期：**日历天，以合同条款为准。

报价要求：

*.招标控制价（最高限价）：总报价最高限价为*****.*元，其中暂列金****元，暂列金不得调整（见响应文件格式中“报价函及承诺”）。

付款方式：详见合同条款。

添加商务条款

**、其他要求

成交原则：

采购异议处理：

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人或代理机构提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

添加其他要求

其他约定事项

*.踏勘及技术咨询，联系人：黄老师，电话：***********。请各供应商提前探勘现场，合理进行报价，探勘费用由供应商自行承担。

*.详细需求详见“合同条款”。

*.服务周期以“合同条款”中约定的为准。

*.成交供应商的履约保证金缴纳按“合同条款”内的相关要求执行。

*.评选方法：价格最低。选择报价最低的成为成交供应商；供应商报价相同时，以云平台网上询价自动排序在前的作为中选供应商。

*.合同签订：按照采购人发布的“合同条款”内容和云平台网上询价采购结果签订合同。

出现以下情形之*的，将失去成为成交供应商的资格

*.响应文件上传资料不齐的。

*.如供应商云平台网上询价填写报价与报价函及承诺中的报价不*致影响云平台报价排序的。

*.供应商投标报价总价、分项全费用综合单价超过采购人发布的控制价的；供应商对采购人发布的工程量、暂列金进行修改的。

合同条款

项目编号：******-*******

项目名称：****

施工合同

****工商大学

****年*月

发包人（全称）：****工商大学

承包人（全称）：

第*条工程概况

*、工程名称：****

*、工程地点：****工商大学****校区菊园食堂*楼。

*、预算金额：*****.*元

*、工程范围及主要施工内容：

（*）配电箱安装

（*）设备线路安装

食品工艺室：利用原有的线安装设备，但要在每台设备前安装*个相应的带盒空开：******个、******个。

绿色加工室及库房：增安插座及相应的绝缘线，*孔明插座*个，***+***.*绝缘线长约***.

（*）工程完工后场地清洁及建筑垃圾转运出校外。

（*）施工中尘土及灰尘自行采取控制措施，保证空气质量要达到环保要求。

（*）本项目具体施工位置以发包人要求为准，施工过程中要满足施工、验收及规范要求。

以上不明确的内容和做法及施工工艺以现场交底及相关规范为准。

第*条施工工期

*、计划开工日期：****年月日，以发包人通知进场施工之日为准。

*、计划竣工日期：****年月日，总工期**日历天（春节假期顺延时间由发包人根据承包人实际放假时间确定）。

*、因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，发包人不承担任何费用。

第*条签约合同价款及支付

第*条结算方式及审计费用

*、竣工结算原则

（*）计价方式：本工程采用定额计价方式。

（*）结算方法：

结算总价=工程总造价×固定费率（结算*分比），固定费率为%。其中：

①人工价差、材料价差、发包人认质核价的未计价材料费、按实计算费用、安全文明施工费、规费、增值税不乘以固定费率。

（*）施工中用水、电另挂表收费。其中水费*.**元/吨，电费*.***元/度，如遇价格调整则按新的标准执行。

第*条材料供应

第*条质保期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，质量保修期从工程竣工验收合格之日计算，质保期：*年。

第*条工程风险和措施

下列工程风险和措施及其*切相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付费用。

*、因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、大型设备进出场等费用，赶工期的抢工费。

*、合同结算方式与市场价发生变动的风险。

*、因承包人原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失费用。

*、与在场其它施工单位配合所发生的施工交叉、挡、停工等费用。

第*条双方职责

*、发包人职责

（*）协助承包人清除工程范围内障碍及*通*平工作。

（*）协调处理日常有关事务。

（*）按合同约定及时支付工程款。

（*）负责对施工单位施工过程、工程质量进行监管。

*、承包人职责

（*）服从发包人统*指挥，接受发包人监管，保质保量、按期完成各项工作。

（*）严格按照修缮方案、变更设计通知书及有关规范施工。竣工验收后绘制竣工图，并向发包人提供完整的竣工档案资料纸质*套（电子资料*份）。

（*）施工用水电由承包人按发包人指定位置，自行连接，装表计量，水电费按学校规定缴纳。此项发生的费用由承包人承担。

（*）竣工验收合格之日起*个月内完成项目竣工结算编制工作，并向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料*套（含电子资料*份）。

第*条违约责任

*、承包人所用材料不符合本合同要求，则须按合同返工，返工损失自负。

*、未经发包人许可，承包人未按批准的施工图及施工方案施工，则承包人必须返工，费用自负。

*、承包人不得将所承包的工程转包和违法分包，*经发现，发包人将没收其履约保证金，并无条件终止合同，*切损失由承包人承担。

*、承包人未按约定时间完成施工，每延迟*天将承担****元/天违约责任金。

第*条逾期办理或不配合办理竣工结算的处理

*、承包人逾期未报送竣工结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人书面催告仍未在限期内报送的；

*、承包人不配合发包人、跟审单位(如有)、监理人（如有）、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理竣工结算的，经发包人书面催告仍未改正的；

第**条争议解决

本合同在履行过程中，发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向发包人所在地人民法院起诉。

第**条其它

*、若该工程遇到不可抗力（如战争动乱）和自然灾害（如台风、洪水）导致延期或停工，发包人、承包人均不追究责任，并顺延工期。

*、发包人委派为现场代表（手机：），承包人委派为现场代表（手机：），承包人现场人员不得随意更换，确需更换，需经发包人同意。

*、本合同*式*份，均具有同等法律效力，其中发包人*份，承包人*份，双方签字、盖章后生效。工程质保期满并支付质保金后失效。

*、未尽事宜由双方协商解决。

发包人：****工商大学（盖章）	承包人：（盖章）
法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）：	法定代表人（签字或签章）或其委托代理人（签字）：
纳税人识别号：******************	纳税人识别号：
地址：**市区学府大道号	地址：
电：话：*-******	电：话：
开户银行：工行********学府支行	开户银行：
账：号：*******************	账：号：

签约时间：****年*月日

附件*

工程质量保修书

发包人（全称）：****工商大学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就****（工程全称）签订工程质量保修书。

*、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围为工程承包范围，即按国家规范及设计要求实际完成的承包范围内的所有工作。

*、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；

*．装修工程为*年；

*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；

*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；

*．其他项目保修期限约定如下：*年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

*、缺陷责任期

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

*、质量保修责任

*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

*．质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

*、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金的退还按本合同约定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：****工商大学	承包人(公章)：
法定代表人(签名或签章)或委托代理人（签名）：	法定代表人(签名或签章)或委托代理人（签名）：

附件*

安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。

*、发包人职责

*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

*、按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

*、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

*、承包人职责

*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

*、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

*、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

*、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：****工商大学承包人：

项目负责人：项目负责人：

****工商大学

响应文件

供应商名称：（盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

****年*月日

*、报价函及承诺书

致：****工商大学

我方在参加****的询价采购活动中，报价及承诺如下：

*.我方承诺：本次询价的有效期为**天。

*.我方已熟知本项目网上询价公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上询价公告及其附件的全部要求。

*.我方承诺满足供应商资格要求中特定资格条件的全部要求。

*.我方承诺已知晓本项目属于维修项目，在充分考虑潜在的各种风险后进行合理报价，可按照本报价保质保量完成项目。

*.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国****法》及其实施条例、****市****云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年月日

*、授权委托书

致：****工商大学

在撤消授权的书面通知以前，本授权书*直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：（盖单位法人章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

联系电话：邮箱：

年月日

授权代理人身份证扫描件正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

*、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

联系电话邮箱（法定代表人签署文件的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件（正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字）：

年月日

*、供应商（投标人）基本情况表

投标人名称
注册地址			邮政编码
联系方式	联系人		电话
	传真		网址
法定代表人	姓名	技术职称		电话
技术负责人	姓名	技术职称		电话
成立时间		员工总人数：
企业资质等级（询价公告要求时须填写）
获得的许可证名称（询价公告要求时须填写）
统*社会信用代码
注册资金
开户银行
账号
经营范围
备注

*、投标人营业执照及资格

投标人提供建筑工程施工总承包*级以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级及以上；

投标人提供施工人员具备低压或高压电工作业资格证

市外企业需提供市外建筑施工企业入渝信息查询网页截图。

*、项目团队人员

*****

****电热水器********门冰箱*.********冷藏工作台*.********冰格制冰机*.********

天花板*个灯肉卷切片机商用消毒柜压面机搅拌机*.********.********.****.***********冷藏工作台*.********均质机*******豆浆机电热蒸柜发酵箱*.****.*******（*个）************（*个）水槽

****电热水器********门冰箱*.********冷藏工作台*.********冰格制冰机*.********

火锅感官品鉴室火锅食品调味料研发室*

火锅周边食品工艺室火锅食品调味料研发室*火锅食材绿色加工室库房

****真空包装机*******

炒锅****

****真空包装机*******

****小型油炸机*******

夹层釜

********

*个位置*个位置

自动炒菜机

电饼铛**************

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

所属地区	重庆 - 南岸	预算金额	点击查看
项目编号	CTBUGC-2024006	投标截止日期	点击查看
招标单位	重庆**大学点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看